Функция печати активируется после оплаты доступа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

20 июля 2016 г. (дело № 270-25/2016/745К)

Судебная коллегия по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь, рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с дополнительной ответственностью «Т» (далее – ОДО «Т») на решение экономического суда г. Минска от 02.05.2016 по делу № 270-25/2016 по иску открытого акционерного общества «Б» (далее – ОАО «Б») к ОДО «Т» о взыскании 343 066 806 руб. неустойки по договору строительного подряда, с участием представителей,

установила:

Экономический суд г. Минска решением от 02.05.2016 частично удовлетворил исковые требования ОАО «Б» (далее – истец), взыскав с ОДО «Т» (далее – ответчик) 290 000 000 руб. пени и 14 492 004 руб. в возмещение расходов по государственной пошлине.

Посчитав, что подлежащая уплате неустойка в сумме 343 066 806 руб. несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд применил положения статьи 314 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), регулирующей уменьшение неустойки, и уменьшил заявленную истцом ко взысканию пеню до 290 000 000 руб., из которых 200 000 000 руб. составляет неустойка за нарушение сроков выполнения работ, 90 000 000 руб. – неустойка за превышение сроков сдачи объекта в эксплуатацию.

В апелляционном порядке решение суда первой инстанции не пересматривалось.

Ответчиком подана кассационная жалоба, в которой ставится вопрос об отмене решения экономического суда г. Минска от 02.05.2016 и направлении дела на новое рассмотрение.

Из материалов дела следует, что 25.08.2015 между сторонами был заключен договор строительного подряда, согласно которому ответчик (подрядчик) по поручению истца (заказчика) обязался выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция жилого корпуса, расположенного по адресу: В. обл., Б. р-н, Д. с/с, д. Х., 2-я очередь», в соответствии со строительным проектом КУП «ППАП бюро района», объект № 01/02.

Подпунктом 3.1 договора установлена цена выполнения строительно-монтажных работ – 1 248 118 099 руб.

<...>


Для просмотра текста документа получите доступ к системе.

Если Вами уже получен доступ, войдите в систему под своей учетной записью.

Демо-доступ
Оцените систему с бесплатным доступом на 1 день
Приобрести доступ
Пользуйтесь всеми преимуществами системы
Войти в систему
Войдите под своей учетной записью